Истец обратился в суд с иском к ответчику о расторжении договора строительного подряда, взыскании убытков, неустойки.

В обоснование заявленных исковых требований указано, что между сторонами был заключен договор на изготовление ленточного фундамента для жилого дома, стоимость работ составила 370000 рублей. Согласно условиям договора истец внес авансовый платеж в размере 185000 рублей, а оставшуюся сумму заказчик обязался оплатить по окончанию работ. Срок выполнения работ истек в мае 2026 года, однако, по утверждению истца, ответчик принятые на себя обязательства не исполнил. Направленная в адрес подрядчика досудебная претензия оставлена без удовлетворения, в связи с чем истец обратился в суд за защитой своих прав.

В ходе судебного разбирательства обстоятельства, изложенные в исковом заявлении, были подтверждены в полном объеме.

По результатам рассмотрения дела судья Пермского районного суда Пермского края удовлетворил исковые требования, расторгнув договор строительного подряда и взыскав с ответчика в пользу истца уплаченный аванс в размере 185 000 рублей, неустойку в размере 183 150 рублей, а также расходы по уплате государственной пошлины.

Заочное решение суда в законную силу не вступило.